1.招标条件
本招标项目大唐刚察15兆瓦分散式风电已由青海省海北藏族自治州发展和改革委员会以《关于大唐青海能源开发有限公司刚察分公司15兆瓦分散式风电建设项目核准的批复》（北发改〔2019〕427号）批准建设，项目业主为大唐青海能源开发有限公司刚察分公司，建设资金来自自筹和银行贷款，出资比例为3:7，招标人为大唐青海能源开发有限公司刚察分公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工总承包进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：青海省海北藏族自治州（市）刚察县（区）。
2.2建设规模：15兆瓦分散式风电场、场内集电线路、35kV开关站及35kV送出线路和对端间隔工程。
2.3计划工期：预计2021年9月30日开工，2021年12月25日全容量并网，2022年4月20日合同工程完工。
2.4招标编号：
2.5招标范围：
招标范围（包括但不限于）：风电场初步设计阶段开始的全部勘测设计，除风力发电机组、塔筒、箱变和基础锚栓设备采购以外的全部设备和材料采购供应，建筑及安装工程施工，项目管理，所有设备的试验及检查测试（包含甲供设备），系统调试，质量监督验收、并网手续，消缺，培训，验收（含各专题及竣工验收），移交生产，性能质量保证，工程质量保修期限的服务等内容，同时也包括质保期内所有备品备件、专用工具采购供应以及相关的技术资料整理提供服务等。
主要工作内容：具体包括但不限于：
（1）本工程全部勘察设计，包括但不限于：1:500地形图测量（包括管理站、风机平台及基础、场内外道路）、地勘、微观选址、初步设计（含业主初步设计审查），规划设计方案、设备技术规范书、材料清单、工程量清单、施工图预算、施工图设计阶段的地勘、设计、计算书、竣工图编制；安全、消防设施设计专篇编制；水土保持及环境保护施工设计；进行施工图技术交底、完成青海省建设相关部门施工图审查工作、派出设计代表解决现场施工出现的与设计相关的技术问题等现场服务工作。投标人需结合《中国大唐集团公司风电工程设计技术规定》及《中国大唐集团公司陆上风电工程初步设计内容及深度规定》进行设计；
（2）风电场场区全部土建工程，包括但不限于：场内外道路（包括新建及改扩建道路），风机检修道路，35kV集电线路土建，风机平台、各类设备基础（风机基础、箱变基础等），防洪设施，接地，线缆沟，护坡，水土保持工程施工和环境保护工程（挡墙、排水沟、植被恢复、绿化等）等所有需要进行配套的土建工作；交通运输条件中乡村道路改造问题，由投标人现场考察确定是否需要改造并承担相关费用。
（3）风电场场区全部设备采购及安装工程，包括但不限于：除风电机组整机、塔筒、箱变和基础锚栓以外的所有设备和材料采购、安装、系统集成、试验、调试、监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等；其中风力发电机组整机、塔筒、箱变和基础锚栓设备（材料）由发包人采购。
（4）35kV开关站全部土建施工，包括但不限于：生产生活楼及配套设施、所有设备基础、开关站进站道路、站内道路、围墙、大门、局部绿化、水土保持及环境保护工程、防洪、检修道路、给排水等；
（5）35kV开关站全部设备和材料的采购及安装工程，包括但不限于：消弧线圈接地变、35kV配电装置、动态无功补偿成套装置、全站防雷及设备接地（包括电气设备、设备支架、构架和辅助装置的工作接地、保护接地和防雷接地）、全站电缆及电缆防火封堵、电气二次部分、通讯及远动系统、大唐青海西宁集控中心接入系统、控制及直流系统、站用电系统、风功率预测系统、备用电源、火灾报警系统、全站照明、供暖、通风及空调设备、安装、系统集成、试验、调试、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管等，包括单体、联调及整套启动调试，全部设备和材料卸车、验收、保管及二次搬运等；
（6）施工供电工程（施工临时电源投产后转备用电源），施工期供水工程；
（7）35kV送出线路：包括但不限于送出工程勘察设计、路径规划及报批、土建及电气安装工程、对端间隔改造及调试等。
（8）按照招标人要求完成施工期、运行期施工场区（包含管理站）内所需标识标牌、宣传标语、备品备件等。
（9）相关手续办理工作
1）办理与项目施工有关的许可文件并承担相应费用，包括在项目所在地办理设计、施工备案手续，电力质监、劳动安全与职业健康及环境保护许可手续等；
2）完成施工所涉及临时用地的征用、租赁以及相关协调工作（包括草场网围栏改造开门和加固等）并承担相应补偿、恢复等费用。完成项目工程永久土地征用相关协调工作，永久征地补偿费用由招标人负责，其它补偿及协调费用由投标人承担。
3）完成项目工程防雷、消防备案及验收工作并承担相应费用。配合完成水土保持、环境保护、安全、劳动安全卫生等备案及验收工作，招标人承担相应费用。
24）协助完成建设用地规划许可证、土地使用权证（包括开关站、风机基础、箱变基础等）、建设工程规划许可证、施工许可证、不动产产证办理工作，招标人承担相应协调费用。
5）办理电站并网前、后的各项试验及验收手续，并取得相应报告；办理施工图审查手续、电能质量测试、保护定值计算、电力公司并网验收、电力工程质量监督检查并取得最终监检报告。
6）配合招标人办理电力业务许可证、转商业运营手续、办理《购售电合同》、《并网调度协议》、《通信协议》、《高压供电合同》等。
（9）本项目的工程移交生产验收节点是风电场全部风电机组具备并网发电的条件并实现安全无故障连续并网运行240h（发生异常或故障设备运行时间重新计算），同时应满足《风力发电工程施工与验收规范》（GB/T51121-2015）中关于工程移交生产验收应具备的条件。投标人于工程内使用的所有设备、材料应保证大唐刚察15兆瓦分散式风电项目满足当地电网的技术标准及要求。
招标文件中未列出但对于本风电场的功能、安全、稳定运行必不可少的建筑、设备、材
料及服务等，也应由承包人提供，其费用包括在总价中。
本标段以110kV刚察变接入间隔（标段内含间隔）为招标范围分界点。风电场至招标分界点的所有材料、设备、备品备件及土建、安装、调试、验收等均在本招标范围内（其中风力发电机组、塔筒、箱变、风机基础锚栓设备（材料）由发包人采购），投标人均应按招标人及监理人的指示在本标段实施与本工程有关的各项工作提供必要条件，并做好相关配合服务工作（包含但不限于送出工程、手续协调、设备调试、地方协调等）。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求：
3.1.1投标单位需在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.1.2投标人为独立投标人的，需具备电力工程施工总承包二级及以上资质，同时设计资质需具备电力工程设计乙级及以上资质。近5年内须具有2个及以上同类工程EPC总承包投运业绩。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.1.3本次招标接受联合体投标，联合体投标的，联合体牵头人应为施工单位或设计院，并满足下列要求：
（1）联合体成员中施工单位需满足电力工程施工总承包二级及以上资质，近5年须具有2个类似工程EPC总承包投运业绩；（2）联合体成员中设计单位需满足电力工程设计乙3级及以上资质要求，近5年须具有类似工程各设计专业（风电场、输电线路及开关站）2个及以上投运业绩；（3）其中一方须具有有效的安全生产许可证。（4）联合体数量不超过两家。
3.1.4投标人拟派项目经理须具备一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理具有从事类似项目管理工作经历并担任1个及以上类似风电工程EPC总承包投运业绩。
3.1.5投标人须具备承装三级和承试三级电力设施许可证，满足《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》(国家电力监管委员会第28号令)相关要求。
3.3财务要求：近三年每年净资产大于0；
3.4否决项包括供应商的以下情形：
3.4.1被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.4.2对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.4.3采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.4.4被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结本次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销的；
3.4.5在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.4.6供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询网址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.4.7在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重违法失信企业名单的；
3.4.8财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.4.10为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，当地企业信息网）；
3.4.11被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；（被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）
3.4.12未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.4.13可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4.凡有意参加投标者，请于2021年8月31日10时至2021年9月15日17时（北京时间，下同），下载电子招标文件。

联系人：张鹏
电话：010-53659586
手机：13693308237 (微信同号)
邮箱：kefu@ai8.com.cn
传真：010-53659586